规
一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个 最符 合题意）
第1题
在诉讼时效期间的（ ）内，因不可抗力或者其他障碍不能行 使请求 权的，诉讼时效中止。
A. 1 个月
B. 2 个月
C. 3 个月
D. 6 个月
【正确答案】： D
试题解析：
《民法通则》规定，在诉讼时效期间的 6 个月内，因不可抗力 或者 其他
障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。
勘察、设计单位必须按照工程建设強制性标准进行勘察、设 计，保证 勘察、设计质量。（ ）等注册执业人员应当在设计文件 上签字，对设计文件负责。
A. 勘察、设计单位法人
B. 注册建筑师、注册结构工程师
C. 注册造价师、咨询工程师
D. 注册经济师、咨询工程师
【正确答案】： B
试题解析：
《建设工程质量管理条例》规定，勘察、没计单位必须按照工 程建 设强制
性标准进行勘察、没计，保证勘察、设计质量。注册建 筑师、注册 结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对 设计文件负责。
第 3 题建设工程发生质量事故，有关单位按照《建设工程质量 管理条 例》的规定。应当及时向当地建设行政主管部门和其他有关 部门报告的时 限是（ ） o
A. 8/小时 B. 15/ 小时
C. 24/ 小时
D. 12/ 小时
【正确答案】： C
试题解析：
本题考核工程质量事故报告制度。建设工程发生质量事故，按 照《建 设工程质量管理条例》的规定，有关单位应当在 24 小时之内 及时向当地 建设行政主管部门和其他有关部门报告。
第 4 题《反不正当竞争法》属于（）。
A. 民法
B. 行政法
C. 经济法
D. 商法
【正确答案】： C
试题解析：
经济法是调整国家在经济管理中发生的经济关系的法律，包括 建筑 法、招
标投标法、反不正当竞争法、税法等。
第5题
产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，（ ）对环境的 污染。
A. 防治
B. 防止
C. 防止和减少
D. 避免
【正确答案】： C
试题解析：
《固体废物污染环境防治法》规定，产生固体废物的单位和个取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染。
第6题
债权人领取提存物权利被消灭的时问是（
）o
A. 自提存之日起 5 年内不行使权利
人，应当采B. 自债务发生之日起 5 年内不行使权利
第6题
C. 自提存之日起 1 年内不行使权利
【正确答案】：A
试题解析：
债权人领取提存物的权利，自提存之日起 物扣除提存费用后归国家所有。
5年内不行使而消 灭，提存
第7题招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一 过勘察设计费投标报价的（
），最多不超过（
般不超 ）人名
币。
A. 5%, 100000
B. 3%, 50000
C. 2%, 80000
D. 4%, 70000
【正确答案】：A
试题解析：
《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，招标文件要求 投标 人提
交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计费投标
报价的5%,
最多不超过10万元人名币。
第8题
根据《注册建筑管理规定》，注册建造师不得同时在两个及两 个以上 的单位同时担任项目经理，但（ ）情况下可以。
A. 同一工程相邻分段发包或分期施工的
B. 发生不可抗力
C. 发包方与该建造师受聘的企业已解除承包合同
D. 因非承包方原因致使工程项目停工超过 1 30 天，经建设单 位同 意的
【正确答案】： A
试题解析：
根据《注册建筑管理规定》，注册建造师不得同时在两个及两 个以上 建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：
（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的； （ 2）合同约定的工程验 收
合格的； （3）因非承包方原因致使：工程项目停工超过 120 天 （含），经建设单位同意的。
建设单位招标投标时以订立建设工程合同为目的的民事活动， 法意义上讲，招标人发出的中标通知书是（ ）
从合同
A. 要约
B. 承诺
C. 要约邀请
D. 承诺要约
【正确答案】： B
试题解析：
《合同法》规定，承诺是受要约人同意要约的意思表示。如招 标人 向投标
人发出的中标通知书 . 是承诺。
第 10 题 20 门年 2 月 20 日，某施工单位与李某签一份劳动合 同，合 同期限为 10 个月。由于发现李某不能胜任工作要求，施工单 位最迟于 （ ）前解除劳动合同。
A. 2011 年 3 月 20 日
B. 2011 年 6 月 20 日
C. 2011 年 4 月 20 日
D. 2011 年 7 月 20 日
【正确答案】： C
试题解析：
劳动合同期限 3 个月以上不满 1年的，试用期不得超过 1个月； 劳动 合同期限 1年以上不满年的，试用期不得超过 2个月； 3年以上 固定期限 和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过 6 个月。 第门题
以财产及其有关利益为保险标的的保险合同是（ ）
A. 财产保险合同
B. 人身保险合同
C. 建筑保险合同
D. 安装保险合同
【正确答案】： A
试题解析：
保险合同一般是以保险单的形式订立的。保险合同分为财产保 险合 同、人
身保险合同。财产保险合同是以财产及其有关利益为保 险标的的保 险合同。
第 12 题
被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关 內容不 符的，可向公告部门提出书面更正申请，并提供相关证据。 公告部门接到 书面申请后，应在（ ）工作日内进行核对。
A. 5 个
B. 7 个
C. 10 个
D. 15 个
【正确答案】： A
试题解析：
《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标 投标 当事人
认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向 公告部门提 出书面更正申请，并提供相关证据。公告部门接到书面 申请后，应在 5 个 工作日内进行核对。
第 13 题
甲公司为乙公司向银行贷款提供保证担保，担保合同中没有约 定担保 的范围，则下列说法正确的是（ ）。
A. 保证人应当对贷款、利息、违约金等全部债务承担责任 B. 保证人只对贷款承担责任
C. 保证人在债务的财产没有清偿完毕之前不承担任何责任
D. 保证人对债权人可以拒绝承担保证责任
【正确答案】： A
试题解析：
当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人 全部债务承担责任。保证人承担保证责任后，有权向债务人
追偿
第 14 题 施工单位试验员在混凝土浇筑现场对浇筑的二层框架 土取样、制备试块时，监督此过程的应当是（
） o
A. 施工单位
B. 建设单位
C. 监理单位
D. 勘察、设计单位
【正确答案】： C
试题解析 :
柱混凝应当对 工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文 件和建
设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对 施工质量承担 监理责任。
第 15 题
某商品房工程开发商向银行办理抵押贷款 2000 万元，工程竣工 验收 后欠施工单位 500 万元工程款，弄发商卖给王某等商品房 10 套，已支付全 部房款，银行和施工单位均向人民法院提起诉讼，要 求拍卖已建成的全部 房屋还款，则（
） o
A. 银行的贷款在先，拍卖后所得款项由银行优先受偿
B. 施工单位的工程款已经垫付，拍卖后应优先受偿
C. 开发商卖给王某等商品房 10 套无效，应该拍卖
D. 买受人购买的房屋有效，承包人和银行的优先受偿权不得对 抗买 受人
【正确答案】： D
试题解析：
《人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》，作出 了如 下解释：
（1 ）人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件
中，应当
依照《中华人民共和国合同法》第 286 条的规定，认定建 筑工程的承包人 的优先受偿权优于抵押权和其他债权。 （ 2）消费者 交付购买商品房的全 部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有 的工程价款优先受偿权不得 对抗买受人。
（ 3）建筑工程价款包括承 包人为建设丁程应当支付的工程 人员报酬、材料款
等实际支出的费 用，不包括承包人因发包人违约所造成 的损失。 （4）建设工程承包 人行使优先权的期限为 6 个月，自建设工程 竣工之日或者建设工程 合同约定的竣工之日起计算。
第 16 题
指发生在诉讼前，双方当事人达成的协议是（ ）。
A. 诉讼前和解
B. 诉讼中和解
C. 执行中和解
D. 仲裁中和解
【正确答案】： A
试题解析：
诉讼前和解是指发生在诉讼前 . 双方当事人互相协商达成的协 议。
第 17 题
某建设单位委托设计单位进行工程设计，设计单位指定李某为 建筑设 计师，李某完成了设计方案并交付建设单位使用，其李某享 有的权利是 （ ）。
A. 使用权
B. 着作权
C. 署名权
D. 所有权
【正确答案】： C
试题解析：
对于此类职务作品属于第二类职务作品，作者享有署名权，着 作权的利由法人或者其他组织享有，法人或其他组织可以给 予作者奖励。
第 18 题
下列可以单独作为证据的是（ ）。
A. 存在有疑点的视听资料
其他权B. 不能正确表达意志的人的证言
C. 与一方代理人有利害关系的证人出具的证言
D. 在不侵害对方隐私的情况下未经对方当事人同意私自录制其
谈话
【正确答案】： D
试题解析：
(1) 存在有疑点的视听资料，不能单独作为认定案件事实的依 据。
(2) 对于未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料，根据 人民 法院《关
于民事诉讼证据的若干规定》的有关规定，只要不是 以侵害他人 合法权益 (如侵害隐私 )或者违反法律禁止性规定的方法 ( 如窃听 )取得的， 仍可以作为认定案件事实的依据。
(3) 不能正确表达意志的人，不能作证。
(4) 与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言， 以及 无正当
理由未出庭作证的证人的证言，不能单独作为认定案件 事实的依 据。
第 19 题
在建设工程中，大多数建设活动的主体都是 ( )
A. 施工单位
故。B. 勘察设计单位 C. 监理单位 D. 法人
【正确答案】： D
试题解析： 施工单位、勘察设计单位、监理单位都是具有法人资格的组 织。
第 20 题
实行施工总承包的建设工程发生安全事故的，由（ ）负责上 报事 A. 总承包单位
B. 分包单位
C. 任何单位
D. 任何个人
【正确答案】： A
试题解析 :
《建设工程安全生产管理条例》规定，实行施工总承包的建设 工
程，由总承包单位负责上报事故。 第 21 题
生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的 安全作 业培训，取得（
） , 方可上岗作业。
A. 安全生产合格证
B. 特种作业上岗证
C. 特种作业操作资格证书
D. 合格证书
【正确答案】： C
试题解析：
生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的 安全作训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
第 22 题
对基坑支护与降水工程的分部分项工程编制专项施工方案，并 附具安算结果，经（ ）签字后实施，由专职安全生产管理人 员进行现场监 督。
A. 项目经理、总监理工程师
业培全验 B. 施工单位技术负责人、总监理工程师
C. 施工单位主要负责人、总监理工程师
D. 现场建造师、监理工程师
【正确答案】： B
试题解析：
《建设工程安全生产管理条例》第 26 条规定，对下列达到一定 规模 的危
险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全 验算结果 . 经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专 职安全生产管理 人员进行现场监督：
（1）基坑支护与降水工程；（2） 土方开挖工程；（3）模板工程；⑷ 起
重吊装工程； （5）脚手架工程； （6）拆除、爆破工程； （ 7）国务院建 设行 政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。
第 23 题
总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产（ ）
A. 不承担责任
B. 各自承担责任
C. 承担适量的责任
D. 承担连带责任
【正确答案】： D
试题解析：
《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位和分包单位 对分 包工程的安全生产承担连带责任。
第 24 题
施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的，（A. 责令停业整顿
B. 责令限期改正
C. 吊销资质证书
D. 处以罚款
【正确答案】： B
试题解析 :
施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的，责令限期改未达到与其资质等级相适应的安全生产条件的，责令停直至吊销资质证书。
）。
正；经 整改仍业整顿，降 低其资质等级 第 25 题
建设单位申领建筑施工许可证后，既不开工又不申请延期，或 者超过 延期时限的（ ）o
A. 建筑施工许可证自行废止
B. 由发证机关收回建筑施工许可证
C. 由建设行政主管机关处以罚款
D. 取消该建设项目
【正确答案】： A
试题解析：
建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工。因故不 能按期 开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不 超过 3 个 月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许 可证自行废止。
第 26 题
下列不属于仲裁的基本特点的是（ ）。
A. 自愿性
B. 专业性
C. 公开性
D. 独立性
【正确答案】： C
试题解析： 仲裁以不公开审理为原则。
第 27 题
建筑工程实行施工总承包的，专项方案应当由（ 制
A. 施工总承包单位
B. 分包单位
C. 施工单位
D. 总承包单位与分包单位
【正确答案】： A 试题解析 :
建筑工程实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位
组织编
第 28 题 施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，下列各项中没有必 作是（ ）o
A. 保证其安全有效
B. 及时消除隐患
C. 定期进行检查和维护
D. 定期报告其使用效果
【正确答案】 ：D
试题解析： 对于消防设施和器材应当定期组织检验、维修，确保其
完好、
以发挥预防火灾的作用。
第 29 题
劳动争议发生后，当事人可以向（ ）申请调解。
A. 本单位
B. 人民法院 C. 地方政府
D. 本单位劳动争议调解委员会
要的工
有效，
【正确答案】： D
试题解析：
《劳动法》规定，劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动 争议 调解委员会申请调解。
第 30 题
建设项目的环境影响评价文件的报批单位是（ ）。
A. 施工单位
B. 环评单位
C. 设计单位
D. 建设单位
【正确答案】： D
试题解析 :
根据《环境影响评价法》的规定，建设项目的环境影响评价文 件，由 建设单位按照国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管 部门审批。 第 31 题
建筑市场主体在工程建设过程中严格遵守有关工程建设的法 律、法 规、规
章或强制性标准行为规范，诚信经营等的行为记录是 ()
A. 良好行为记录
B. 不良好行为记录
C. 优良行为记录
D. 恶劣行为记录
【正确答案】： A
试题解析：
良好行为记录是指建筑市场主体在工程建设过程中严格遵守有 关工程 建设的法律、法规、规章或強制性标准，行为规范，诚信经 营，自觉维护建 筑市场秩序，受到各级建设行政主管部门和相关专 业部门的奖励和表彰形 成的良好行为记录。
第 32 题
代位权的行使范围是（
）O
A. 以债权人的债权为限
B. 以债务人的债务为限
C. 以债务人的债权为限
D. 以债权人的债务为限
【正确答案】： A
试题解析： 代位权是债权人为了保障其债权不受损害，因此，其代替债务使债权的权限范围应该是债权人自已的债权范围。
第 33 题
当事人对二审法院判决结果不服，可以通过监督程序提起再 符台再审条件的是（ ）。
A. 人民检察院提起抗诉
B. 上级人民法院发现确有错误
C. 判决生效后 3 年，当事人有新的证据，足以 **** 原判决
人行
审，不代位权的行使范围是（ ） O
D. 当事人一年后发现审判人员在审理该案件时有贪污受贿行为
正确答案】 ： C 试题解析：
再审程序既可由法院系统内部主动提起，也可依人民检察院的 抗诉而 提起，还可以根据当事人的申请而提起。当事人申请再审， 应当在判决、 裁定发生法律效力后两年内提出。当事人的申请符合 下列情形之一的。人 民法院应当再审：
（1）有新的证据 . 足以 **** 原判决、裁定的； （ 2 ）原判决、裁定认 定
事实的主要证据不足的； （3）原判决、裁定适用法律确有错误的； （4） 人民法院违反法定程序，可能影响案件正确判决、裁定的；
判人员在审理该案件时有贪污受贿、徇私舞弊、枉法裁判行为 的。
（ 5 ） 审
第 34 题
甲厂与乙运输公司签订货物运输合同，但货物在运输过程中因 不可抗 力灭失，则乙能否要求甲支付运费？（ ）
A.
B. 不能
C. 可要求甲支付一半运费
D. 可要求甲适当支付运费
正确答案】 ： B
试题解析： 货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不 支付运费；已收取运费的，托运人可以要求返还。
得要求
第 35 题
下列书面文件中，（ ）是承诺
A. 投标书
B. 合同书
C. 招标书
D. 中标通知书
【正确答案】： D
试题解析：
《合同法》规定，承诺是受要约人同意要约的意思表示。如招标人发出的中标通知书，是承诺。
第 36 题 证据应用的全部内容不包括 （ ）o
标人
向投
A. 证明对象 B. 举证责任
C. 证据收集
D. 诉讼答辩
【正确答案】： D
试题解析：
在诉讼或仲裁中，哪蠅事实需要证据证明，哪些无须证明；需要 的事实由谁证明；靠什么证明；怎么证明；证明到什么程度，这五 构成了
证据应用的全部内容，即证明对象、举证责任、证据 收集 程、证明标准。第 37 题根据我国《公司法》的规定，公司财产清算后的清偿 （）O
A. 清算费用、职工工资、社会保脸费用、法定补偿金、所欠税
B. 清算费用、社会保险费用、职工工资、法定补偿金、所欠税
C. 清算费用、职工工资、法定补偿金、社会保脸费用、所欠税 D. 清算费用、社会保险费用、法定补偿金、职工工资、所欠税
正确答案】： A
证明个问题
证明过
顺序为
款
试题解析：
《公司法》规定，公司财产在分别支付清算费用、职工工资、 社会 保险费用、法定补偿金、缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩 余财产，有 限责任公司按照股东的出自比例分配，股份有限公司安 装股东所持有的股 份比例分配。
【连题】根据下列材料，回答 38~40 题：
第 38 题 项目经理王某于 2010 年经考试合格取得了一级建筑师 资格 证书，
2010 年 7月受聘并注册于一个拥有甲级资质专门从事招
标代理的单
位。 2011 年 5 月，王某与该单位解除了聘用合同，选择 一家在本专业有多 项服务资质的单位提任建设工程施工的项目经 理，并在新单位按规定办理 了注册。由此可见，王某可以以建造师 的名义从事（ ）。
A. 建设工程项目管理服务有关工作
B. 造价咨询工作
C. 建设工程项目总承包管理 D. 建设监理
【正确答案】 : A
试题解析：
一个建造师可以从事的工作，一是取决于建造师这个资格可以 从事的 工作，另一个是取决于聘用单位所能从事的工作。 B、c、D 超出了聘用单 位的业务范围。
第 39 题
如第上题所述，王某在新单位提任建设工程施工的项目经理， 他必须 进行( )
o
A. 初始注册
B. 变更注册
C. 延续注册
D. 增项注册
【正确答案】 ： B
试题解析：
在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单 关系，并按照规定办理变更注册手续。
第 40 题
如第上题所述，王某在新单位按规定办理了注册后，其注册有 A. 202*年 7 月
位解除 效期到 。
劳动() B. 202*年 5 月
C. 202*年 7 月
D. 202*年 5 月
【正确答案】： A
试题解析：
注册有效期为 3 年，变更注册后仍延续原注册的有效期 第 41 题
关于“建立健全职工教育培训制度的规定”说法有误的是 ()
A. 施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育B. 未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业
C. 施工单位建立健全教育培训制度，加强对职工的教育培训，要的基础工作之一
D. 先上岗，后培训
正确答案】： D
业重
培训是企
试题解析：
先培训，后上岗。
第 42 题
关于无效合同的理解，正确地是（ ）。
A. 一方恶意，损害对方利益的合同无效
B. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同无效
C. 一方当事人故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人做出错误意 思表 示的合
同无效
D. 损害国家、集体或第三人利益的合同无效
【正确答案】： D
试题解析：
无效合同的主要类型如下 :
（1） 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益； （2）恶意 串
通，损害国家、集体或第三人利益的合同；（ 3）以合法形式掩盖非 法 目的；（ 4）损害社会公共利益； （ 5）违反法律、行政法规的强制性 规
第 43 题
林木抵押合同自（ ）生效。
A. 抵押合同订立之时
B. 抵押物登记之日
C. 抵押物实际交付之日
D. 抵押人作出表示之时
【正确答案】： B
试题解析：
当事人以土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车 辆等 财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生 效。
第 44 题
根据是否明文规定了一定合同的名称，可以将合同分为（ ）
A. 双务合同和单务合同
B. 有名合同和无名合同
C. 诺成合同与实践合同
D. 要式合同与不要式合同
【正确答案】： B
试题解析： 根据是否明文规定了一定合同的名称，可以将合同分为有名合
第 45 题
安全生产许可证的有效期是（ ）
A. 1 年
B. 2 年
C. 3 年
D. 4 年
【正确答案】： C
同和无
名合同。试题解析 :
期是
3年
按照《安全生产许可证条例》的规定，安全生产许可证的有效
第 46 题
担保活动应遵循的原则不包括（ ）
A. 诚信
B. 平等
C. 自愿
D. 公开
【正确答案】： D
试题解析：
担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则第 47 题
关于节能激励措施描述有误的是（ ）A. 财政安排节能专项资金
B. 税收优惠
C. 信贷支持
D. 工资调动
【正确答案】： D
试题解析：
关于节能激励措施：
(1)财政安排节能专项资金；⑵税收优惠；
格政策； (5)表彰奖励。
(3)信贷支持；⑷价
第 48 题
专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安 全、质 量等部门的专业技术人员进行审核，经审核合格后的，由施 工单位() 签字。
A. 技术负责人
B. 项目经理
C. 负责人
D. 行政部门
【正确答案】： A
试题解析 :
专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安 全、质量 等部门的专业技术人员进行审核，经审核合格后的，由施 工单位技术负责 人签字。
第 49 题
某建筑公司和材料供应公司签订合同，约定了违约金，并交付 定金， 因为供应公司违约未能按期供货，则（ ）。
A. 建筑公司选择违约金条款后，不得要求返还定金
B. 供应商有权选择定金或违约金支付
C. 建筑公司可以要求供应公司支付违约金并双倍返回定金
D. 建筑公司可以选择违约金或者定金条款，二者不得同时使用
【正确答案】： D
试题解析：
当事人既约定违约金，又约定定金的 . 一方违约时，对方可以选 择适 用违约金或者定金条款。
第 50 题 甲公司和乙公司联合承包了某项大型建筑工程，双方 约定各 方的工作范围并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责 任。如在施工 过程中，乙
承揽的工程发生质量事故给建设单位造成 1 万元的损失，那么 该损失（
A. 由乙承担全部责任
B. 甲、乙承担连带责任
C. 乙承担主要责任，甲承担次要责任
D. 由双方协商责任的分配
【正确答案】： C
试题解析：
大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承 联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带 责任 第 51 题
质押合同从质物转交质权人之日起生效的是（ ）。
A. 以商标专用权出质
B. 以专利权出质
C. 以债券出质
D. 以股票出质
包单位
【正确答案】： C 试题解析 :
以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的，应 当在合 同约定的期限内将权利凭证交付质权人。质押合同自权利凭 证交付之日起 生效。以依法可以转让的股票出质的，出质人与质权 人应当订立书面合 同，并向证券登记机构办理出质登记。质押合同 自登记之日起生效。以依 法可以转让的商标专用权、专利权、着作 权中的财产权出质的，出质人与 质权人应当订立书面合同 . 并向其管 理部门办理出质登记。质押合同自登 记之日起生效。
第 52 题 王某参加国家一级建造师考试合格后，准备在某单位 应当向（ ）申请注册。
注册，
A. 聘用单位工商注册所在地的县级以上人民政府行政主管部门
B. 王某户籍所在地的省级人民政府行政主管部门
C. 通过考试取得资格证书所在地的省级人民政府行政主管部门
D. 聘用单位工商注册所在地的省级人民政府行政主管部门
【正确答案】： D
试题解析：
取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、 施工、 监理招标、代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单 位向工商注册 所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管 部门提出注册申请
第 53 题 自物权是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和 的权利，又称（ ）
A. 质权
B. 抵押权
C. 所有权
D. 留置权
【正确答案】： C
试题解析：
所有权所有人依法对自己财产（包括不动产和动产）所享有的占 有、使用、收益和处分的权利。
第 54 题 下列建筑施工单位各类人员的管理中，不符合《安全 法》规定的是（ ）。
A. 一般作业人员未经安全生产教育培训合格不得上岗作业
B. 特种作业人员要持特种作业操作资格证书上岗
C. 主要负责人在按规定对其安全生产知识和管理能力考核合格
可任职
D. 安全生产管理人员经过正式培训后才能任职
【正确答案】： D
试题解析：
危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的 主要负 责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生 产知识和管理 能力考核合格后方可任职。考核不得收费。生产经营 单位应当对从业人员 进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备 必要的安全生产知识，熟悉 有关的安全生产规章制度和安全操作规 程，掌握本岗位的安全操作技能。 未经安全生产教育和培训合格的 从业人员，不得上岗作业。生产经营单位 的特种作业人员必须按照 国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种 作业操作资格证 书，方可上岗作业。
第 55 题
当事人不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者处理，应该
()o
A. 依法提起上诉
处分
生产
B. 依法申请行政复议
C. 依法提起申诉
D. 依法申请仲裁或者提起诉讼
【正确答案】： D
试题解析：
当事人不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者处理，如建设 行政管 理部门对有关建设工程合同争议进行的调解、劳动部门对劳 动争议的调 解、公安部门对治安争议的调解等，当事人应当依法申 请仲裁，或者向法 院提起民事诉讼。
第 56 题
招标人采用邀请招标方式的，应当向（ ）以上具备承担招标 项目的能力、资
信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请 书。
A. 2 个
B. 3 个
C. 4 个
D. 5 个
【正确答案】： B
个以
试题解析：
招标投标法》规定，招标人采用邀请招标方式的，应当向三
上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他 标邀请组织发出投 书。
第 57 题
在工程建设活动中，最为常见的一种担保方式是（A. 保证
B. 抵押
C. 定金
D. 留置
【正确答案】： A
试题解析：
《担保法》规定，担保方式为保证、抵押、质押、留置、定建设工程活动中最为常见的一种担保方式。
第 58 题
金。而 保证是 ）下列各项不属于竣工验收具备的条件是（ ）。
A. 完整的施工管理资料
B. 完整的施工技术人员资质证书
C. 施工单位签署的工程质量保修书
D. 设备的进场报告
【正确答案】： B
试题解析：
《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收应当具备 的条 件包括：
（ 1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容； （ 2）完整 的技 术档案和施
工管理资料； （3）施工单位签署的工程质量保修 书； （4）有 工程使用的主要材料，建筑构配件忽然设备的进场实验报
告； （5）有勘
察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格 文件。
第 59 题
根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，属于工程建 设项目 招标的建设项目，重要设备、材料等货物的采购，单项合同 估算价在 （ ）元人民币以上的，必须进行招标。
A. 50 万 B. 100 万
C. 150 万
D. 200 万
正确答案】： B
试题解析： 按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，重要设备、 材
料等
货物的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上的，必须 进行招标。 第 60 题
建设单位在申请施工许可证时，需落实的资金最低不得少于 (
) 万元。
A. 900
B. 600
C. 1500
D. 3000 【正确答案】： C
试题解析 :
建设工期不足一年的 . 到位资金不少于工程合同价的 50%,工期 超过一
年的到位资金原则上不少于合同价的 30%。本题工期为 11 个 月，没有超 过一年，所以按合同价的 50%计算， 3000X50%=1500o 第 61题 建设主管部门和有关部门对注册建造师执业活动履行监督检查 职责 时，可以要求被检查人员出示(
A. 资格证书
) O
B. 注册证书
C. 上岗证书
D. 执业印章
【正确答案】： B
试题解析：
县级以上人民政府建设主管部门和有关部门履行监督检查职责 时，有 权采取下列措施： （1）要求被检查人员出示注册证书； （ 2）要 求被检查 人员所在聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文
档； （3）就有
关问题询问签署文件的人员； （ 4）纠正违反有关法律、法 规、本规定及 工程标准规范的行为。
第 62 题 大学生张某暑假到某工地打工，项目负责人曾与民工 王某口
头商定，不管出现任何事故，公司最多赔付 5000 元。后在施 工中，由于 王某疏忽致使扣件坠落，砸伤了张某，发生医疗费 7000 元。下述说法正确 的是（ ） o
A. 公司最多赔偿 5000 元
B. 公司应赔偿医疗费 7000 元
C. 张某应要求王某赔偿
D. 公司应赔偿 6000 元医疗费，另 1000 元由张某赔偿
【正确答案】： B
试题解析：
《安全生产法》规定：“因生产安全事故受到损害的从业人 员，除 依法享
有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿 的权利的，有 权向本单位提出赔偿要求。《安全生产法》第 44 条还 规定：“生产经营 单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除 或者减轻其对从业人员因 生产安全事故伤亡依法应承担的责任。”
第 63 题
为了更加有效、合理地利用能源，在节能方面的错误做法是
)o
A. 加强用能管理
B. 采取社会可以承受的措施
C. 减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费
D. 采取技术上先进、经济上增长的措施
【正确答案】： D
以及环
试题解析： 所谓节能，是指加强用能管理，采取技术上可行、经济上
合理 境和社会可以承受的措施，减少从能源生产到消费各个环节 中的损失和浪 费，更加有效、合理地利用能源。
第 64 题
根据《保险法》，（ ）是指与投保人订立保险合同，并承担 赔偿或 者给付保险金责任的保险公司。
A. 保险人
B. 承包人
C. 投保人
D. 被保险人
【正确答案】： A 试题解析：
保险合同是扌旨投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。 投保 人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险 费义务的人。 而保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或 者给付保险金责任的 保险公司。
【连题】
根据下列材料，回答 65~67 题：
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容